Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный центр образовательного законодательства
Rus|Eng  

Приложение 8

Договор на поставку товаров и выполнение

работ


г. ____ «16» января 2006 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электроприбор-люкс»,именуемое в дальнейшем «Подрядчик»; в лице генерального директо­ра Куликова С.А., действующего на основании Устава, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 17», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ивано­ва К.В., действующего на основании Устава, и Благотворительный фондподдержки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», име­нуемый в дальнейшем Плательщик, в лице директора Петровой Е.Ю.,действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется поставить и установить электроприборы, Плательщик оплатить, а Заказчик принять электроприборы и работыпо их установке в объеме, определенном в Счете № , выставлен­ным Подрядчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его си­лами и средствами.

1.3.Риск случайной гибели или случайного повреждения результатаработ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказ­чиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, под­писанным Подрядчиком и Заказчиком. При просрочке принятия За­казчиком результата работ по настоящему договору риск случайнойгибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчикс момента, когда он должен был его принять.


2.Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Поставка электротоваров и выполнение комплекса работ по ихустановке по настоящему договору начинается в трехдневный срок с момента оплаты товара Плательщиком. Срок окончания выполнения работ — не позднее трех рабочих дней с момента начала работ.

Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Под­рядчиком, которое оформляется в виде дополнения к договору или наосновании закона.

2.2.Выполнение работ производится Подрядчиком по месту нахож­дения Заказчика.


3. Права и обязанности сторон

3.1. Плательщик обязан оплатить стоимость электроприборов и ра­бот по их установке в соответствии с Счетом № ___, выставленным Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего дого­вора.

32. Заказчик имеет следующие права:

а)в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Под­рядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б)требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанно­стей, предусмотренных настоящим договором;

в)изменить условия настоящего договора в отношении места и объе­ма выполнения работ или отказаться от договора в любой момент приусловии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего договора.

3.3. Заказчик обязан:

а) предоставить помещение, подготовленное для проведения ра­бот по демонтажу электроприборов и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220 В к месту работ, а также

обеспечивать безопасность в радиусе двух метров от места проведе­ния работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осу­ществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовыва­ется между ним и Подрядчиком в устной форме;

б) иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выпол­нять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указа­ния в предусмотренных законом или настоящим договором случаях;

в)принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсут­ствии в нем явных недостатков;

г)в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ со­общить об этом Подрядчику в течение десяти дней с момента обнару­жения;

д) выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

3.4. Подрядчик имеет следующие права:

а) самостоятельно определять способы выполнения задания За­казчика;

б) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязаннос­тей по настоящему договору.

3.5. Подрядчик обязан:

а)выполнить весь комплекс работ по настоящему договору каче­ственно и в сроки, предусмотренные п. 2.1 настоящего договора;

б) передать результат работ Заказчику по акту;

в)предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств дол­жно подтверждаться соответствующим актом и другими необходи­мыми в таких случаях документами;

г) выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.


4. Порядок расчетов

4.1.Плательщик оплачивает Подрядчику 100% от стоимости прибо­ров и работ, указанной в Счете №_____ , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее 3 банковских дней с момен­та подписания настоящего договора.

4.2.Расчеты за товар Плательщиком производятся перечислениемденежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. Качество электроприборов, порядок приемки выполненных

работ

5.1. Качество электроприборов и работ по их установке должны со­ответствовать требованиям ГОСТа и сертификата качества.

5.2.Подрядчик гарантирует качество и работу электроприборов втечение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с моментапередачи товара покупателю.

5.3.Приемка выполненных работ производится Заказчиком не позд­нее следующего рабочего дня с момента получения Заказчиком отПодрядчика уведомления в устной или письменной форме о заверше­нии выполнения работ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящимдоговором, с участием Подрядчика осмотреть и принять установлен­ные электроприборы по акту сдачи-приемки, а при обнаружении от­ступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных не­достатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4.Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки былиоговорены эти недостатки либо возможность последующего предъяв­ления требования об их устранении.

5.5.Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссы­латься на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.6.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления отнастоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), втом числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обя­зан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнару­жения с указанием своего требования согласно п. 6.2 настоящего до­говора.


6. Ответственность сторон

6.1.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ.

6.2.В случае обнаружения недостатков электроприборов либо не­надлежащего выполнения работ по их установке Заказчик по согласо­ванию с Плательщиком вправе потребовать от Подрядчика:

—соразмерного уменьшения цены;

—безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

—возмещения расходов Плательщика на устранение недостатков товара.

6.3. За поставки и установки электроприборов Подрядчик уплачи­вает Плательщику неустойку в размере 0,5% процента за каждый деньпросрочки до полного исполнения обязательства.


7. Заключительные положения

7.1.Договор вступает в силу с момента выставления Счета и дей­ствует до окончания сделки.

7.2.Споры, возникающие при заключении и исполнении настояще­го договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.

7.3.До обращения в арбитражный суд заинтересованная сторона предъявляет претензии другой стороне в письменной форме.

7.4.Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней со дняполучения. Ответ на претензию дается в письменной форме.

7.5.В случае полного или частичного отказа в удовлетворении пре­тензии или неполучении ответа в установленный п. 7.3 настоящего договора срок заинтересованная сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд.


8. Подписи и реквизиты сторон